共5页
甲方:_________ 联系电话:________________________乙 方:联系电话:___________________ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现甲乙双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点
3、建筑面积:
4、承包范围:
5、承包方式:
二、建设工期
1、本工程安装工期为天,自年_____年_____月_____日 起至年_____年_____月_____日 止;
2、因不可抗力因素以及非乙方原因造成停工8小时以上(一周内累计计算)的,工期相应顺延。
三、工程价款
1、本工程制作加工施工费总造价为人民币_____元 (大1
写:)。
2、甲方按下列方式支付工程款:
甲方负责购买原材料,由乙方代购,原材料进场后甲方凭票付清乙方所垫付原材料款和加工制作费及运费。工人进场后甲方支付工人生活 。工程完工后甲方付清工程款余款。
四、甲方工作
1、在开工前五天,完成施工现场的场地平整,清除影响施工的障碍物及保证运输道路的畅通;
2、将乙方施工所需的水源、电源接入现场,为乙方现场施工人员提供食宿场所;
3、办理应由甲方办理的各施工所需的申请、批准手续及协调工作;
4、提供钢结构等工程材料的堆放场所。
五、乙方工作
1、严格按照合同进行施工,做好各项自检记录;
2、做好施工现场安全保卫和清洁工作;
3、服从甲方的管理;
4、乙方在施工期间甲方发现问题,必须在48小时以内书面通知时给予答复。
5、乙方在施工过程中发生的人员安全事故,由乙方承担责任。
6、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
六、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进2
行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8.由 政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
甲方 应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
七、坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
八、质量及验收标准
1、乙方按GB50205 《钢结构工程施工及验收规范》和设计图纸进行制作安装,并提供有关质量证明文件;
2、完工后乙方向甲方提出书面验收报告,甲方必须在一周内组织有关方面进行验收,如15天内未及时组织有关方面进行验收,工程将示为合格验收通过;工程款未付清之前,标的物归乙方所有;
3、验收标准:设计图纸(甲方改动除外)和GB50205 ;
4、以上所述工程保修期为6个月。
九、违约责任
乙方责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关 建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
甲方责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由 设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金\
六、工程属违章建筑造成承包方损失按
十、争议处理
发生纠纷时应通过双方协商解决,协商不成可采取向当地仲裁委员会申请仲裁或向当地人民法院提起诉讼;款项未付清前标的物归乙方所有。
十一、合同生效与终止
1、本合同自双方签字盖章预付款到账之日起生效;
2、本合同在双方完成约定内容,款项结算且全部支付完毕后即告终止。
十二、本合同一式贰份,甲方乙方各壹份,具有同等合同效力
甲方:_________ (章)乙方:_____________________ (章)委托代理人:___________________ 委托代理人:___________________ 联系电话:___________________ 联系电话:___________________ 日期:_______ 日期:_______ 6
举报
