正规二手房购房合同范本

楼市跌宕起伏,开发商的各种花样好像也与时俱进,购房者的防范步伐总也追不上开发商飞速的脚步。即使在与开发商签订合同之前,人们也总是虔诚地像背诵三字经一样把签订购房合同的七项纪律八大留意是背得个滚瓜烂熟,可一旦出了什么问题,购房者往往总是只有捶头顿足、暗自抹泪的份儿。所以我温馨提示在合同上签名之前肯定要一再思虑，以下是.我为大家细心预备的：3篇。欢迎阅读参考!一出卖方：_姓名：_身份证：_地址：_联系电话：_买受方：_姓名：_身份证：_地址：_联系电话：_担保人:_姓名:_身份证:_地址:_联系电话:_工作单位:_

第一条房屋的基本状况出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落_;位第_层，共_(套)(间)，房屋结构为_，建筑面积_平方米(其中实际建筑面积_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米)，房屋用途为_;(房屋全部权证号、土地用法权证号)(房地产权证号)为_。其次条经商定由卖受方无偿为买受方供应_栋_单元_楼存放电动车等交通工具,(此处为公用空间)，期限和房屋等同.

第三条关产权登记的商定在买受方实际接收该房屋之日起，出卖方帮助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书，买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_天内将买受方已付款退还给买受方，并按已付款的_

第四条担保人的责任如遇房屋拆迁而造成买方损失或卖方不赔付的，担保人担当连带保证赔款责任。

第五条付款方式买受方应本合同生效之日向出卖方支付定金(币)_万_千_百_拾_元整，并应本合同生效之日起_日内将该房屋全部价款付给出卖方。具体付款方式可由双方另行商定。

第六条交付期限出卖方应本合同生效之日起_日内，将该房屋付给买方。

第七条自签订本合同起，买受方即拥有对本合同所指房屋的全部权永久性在买受方实际接收该房屋之日起，出卖方帮助买受方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因出卖方的过失造成买受方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书，买受方有权提出退房，出卖方须在买受方提出退房要求之日起_天内将买受方已付款退还给买受方，并按已付款的_%赔偿买受方损失。

第八条出卖方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，出卖方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由出卖方担当全部责任。

第九条经出卖方和买方协商电费均按国家收费标准收取,不得加价.

第十条因本房屋全部权转移所发生的土地增值税、契税由出卖方向国家交纳，其他房屋交易所发生的税费除另有商定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

第十一条若遇房子因拆迁等发生产权变更等，买方全部享受国家或集体的有关赔偿;买方随时可自主出售自己所购房子，卖方不得干预;若遇房屋拆迁，假如国家或集体等对该房屋的拆迁赔偿高当时买房款及逐年累计利息的总和，则由国家或集体对该房屋的拆迁赔偿挺直赔付给买方;如遇低买方买房时的房款及房款的利息逐年递增的总和则有卖方按当时购房款的百分之十每年递增赔付给买方;(例买时房款十万每年百分之十计。一年之后拆迁就是十一万。两年后拆就是十二万，以此递增);如遇房屋拆迁国家或集体对该房屋的拆迁赔偿为买方相同面积的房屋则与卖方无关，卖方不得私自从中获利或私自变卖房屋。

第十二条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十四条本合同之均为本合同不行分割之一部分。本合同及其内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十五条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由人民法院仲裁。

第十六条本合同(经甲、乙双方签字)之日起生效。

第十七条本合同连同附表共_页，一式_份，甲、乙双方各执一份，_各执一份，均具有同等效力。出卖方(签章)：_年_月_日买受方(签章)：_年_月_日担保人(签章)：_年_月_日一：房屋平面图二：室内附着设施二托付人：_受托人：_双方经协商全都，就托付事宜达成如下协议：

一、托付事项

二、托付人授权_办理有关购买商品房_套的各项事宜。

1.购买的商品房共_套，总面积在_平方米之内;

2.商品房的购入价应把握在_元/每平方米至_元/每平方米之间;

3.商品房所在位置，可在_市_区_路以东，_路以西，_路以南，_路以北范围之内选购;

4.其他_。

三、托付酬劳受托人如完成托付事宜，托付人给付酬劳_元;假如在托付期限内未能完成托付事宜，给付劳务费_元。

四、完成托付事项所需费用依据实际需要，按支出凭据向托付人报销。

五、各项费用的支付方式和期限托付酬金在合同签订后_日之内，先付_%;其余在受托人完成托付事宜后一次支付。其他费用先由受托人垫付，每季度未结算一次。全部经费往来均通过银行结算。

六、托付授权期限自_年_月_日起，至_年_月_日止。

七、双方当事人的权利与义务

1.托付人在合同生效之后，对授予托人在授权范围内的活动，不能任意干涉，双方遇有问题可随时讨论协商;

2.受托人应仔细负责行使托付人授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，哄骗托付人;

3._。

八、争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：

1.提交_仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

九、双方议定的其他事宜_托付人：(签章)_地址：_XX编码：_法定代表人：(签字)_托付代理人：(签字)_开户银行：_银行帐号：_受托人：(签章)_地址：_XX编码：_法定代表人：(签字)_托付代理人：(签字)_开户银行：_银行帐号：_合同签订地点：_合同签订时间：_三卖方(以下简称甲方)：姓名：_(身份证号码)：地址：联系电话：共有人：姓名：_(身份证号码)：地址：联系电话：买方(以下简称乙方)：姓名：(身份证号码)：地址：联系电话：

第一条房屋的基本状况：甲方房屋坐落;位第_层户，房屋结构为_，房产证登记面积_平方米，地下室一间，面积平方，房屋权属证书号为。其次条价格：以房产证登记面积为依据，每平米元，该房屋售价总金额为万元整，大写：。

第三条付款方式：乙方本合同签订之日向甲方支付定金_元整，大写：，日内交付万元(大写)，余款元(大写)在房屋过户手续办理完毕之日支付。

第四条房屋交付期限：甲方应本合同签订之日起日内，将该房屋交付乙方。

第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同

第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之其次天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。逾期超过_日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不行抗拒的自然灾难等特别状况外，甲方如未按本合同

第四条规定的期限将该房屋交给乙方用法，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天，甲方按累计已付款的_%向乙方支付违约金。逾期超过_日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。

第七条关产权过户登记的商定：甲方应帮助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的缘由造成乙方不能在房屋交付之日起_天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_%赔偿乙方损失。

第八条签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。房屋交付用法之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方担当。由此引发的纠纷有甲方自行处理，乙方无关。

第九条甲方保证在办理完过户手续之日起日内，将户口迁出，逾期超过_日，乙方每日按已付款的_%收取违约金。

第十条因本房屋全部权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。

第十一条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十二条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。

第十三条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等效力。甲方：乙方：年月日