不锈钢楼梯扶手工程施工合同协议书范本.docx

编号：不锈钢楼梯扶手工程施工合同

甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：依据于、中华人民共和国建筑法及建筑工程质量监督条例等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：工程概况：

1、工程内容：不锈钢楼梯扶手；60厚0.7、47厚1.0、28厚0.5、19厚0.4，飘窗扶手为38厚0.7。

2、工程承包方式：包工包料；

3、工程造价：扶手_元/米，施工面积约_米，约合人民币_万元（以实际竣工验收数量为准）;栏杆_元/米，施工面积约_米，约合人民币_万元（以实际竣工验收数量为准）；

4、付款方式：合同签订生效后，乙方安装完一栋，甲方将该栋工程款结清给乙方。

二、合同工期：从拨款之日起至_年_月_日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。

三、甲方责任：

1、如期办理拨款结算；

2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

四、乙方责任：

1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内岀现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担；

2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生；

3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作，参加工程验收；

4、乙方要按期完工，不得无故顺延工期。

五、质量与验收：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，标准。

六、在加工、安装、付款事项中出现问题，乙双方发生纠纷时，双方协商解决，协商不成_法院起诉。的，依法向_本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同条款全

七、合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。部履行完毕，合同自行失效。甲方（单位盖章）乙方（单位盖章）：乙方代表签字：甲方代表签字：日期