我兵役登记不小心把应征入伍点了，可以不去吗？

不用紧张和害怕。
首先我国目前仍然是义务兵役制，非强制性服兵役，入伍以本人意愿为主。
再就是网上主要是进行注册和登记，报名还是以到武装部实地报名为准。
即使将来有人询问你当兵意愿或通知你体检，你可以以想继续学业为由婉拒即可，没人会强迫你的。

催告函指律师经委托人授权发出，代表委托人向相对人发出的催告相对人履行一定行为的书面文件，那么催告函怎么写呢催告函工程公司：律师事务所受公司委托，就贵公司拖欠我委托人工程款一事，特致函贵公司如下：我委托人与贵公司于年月日签订《工程施工合同》，约定由贵公司负责工程所需石料的采购，我委托人提供机器设备，负责石料的抛载等工作。自年月日我委托人进行石料抛载工作以来，共组织型号的机器设备5台进行施工，在贵公司未支付任何工程款的情况下完成了大部分的工程。在此期间，由于贵公司石料供应中断导致两次停工，第一次停工期间为：
第二次停工期间为：这两次停工导致我委托人无法继续履行施工义务。直接导致机器设备停运，给我委托人造成50万元滞期窝工损失。关于以上事实，贵公司在对我委托人的《关于的索赔款的函》的答复中均予以认可，但此后虽经多次催要，贵公司却迟迟不履行赔偿之义务，时至今日仍拖欠我委托人上述工程款。根据贵公司与我委托人签订的《工程施工合同》，贵公司作为合同甲方，负有保证石料供应之义务，而贵公司因自身原因中断、停止石料供应的行为违反了合同约定，构成严重违约，直接导致我委托人机器设备停运，造成巨大经济损失。根据我国《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”之规定和第一百二十条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”之规定，贵公司对我委托人的工程款支付及迟延履行赔偿义务之相应利息损失应予全额赔偿。本所律师在此催告贵公司在接到本函后7日内立即与我委托人联系，并履行以下义务：支付我委托人工程款50万元及相应利息损失(自年月日起至实际履行之日按银行同期贷款利率计算)。如果贵公司未依照本催告函履行上述义务，我委托人将依法向法院提起诉讼以维护其合法权益。我方不因在起诉前向贵公司发送本催告函而放弃所享有的任何权利。此致律师事务所年月日。