工程索赔的分类有哪些
2018.09.17 工程建筑 2,916次观看
律师解答
专业普法 真人录制 简单易懂
音频内容:

工程索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿的要求的行为。在实际工作中,"索赔"是双向的,建设单位和施工单位都可能提出索赔要求,但建设单位索赔数额较小,而且处理方便。
索赔可以按照下列标准分类:
1.按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为:工期拖延索赔;不可预见的外部障碍或条件索赔;工程变更索赔;工程中止索赔;其他索赔,如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款引起索赔等。
2.按合同类型分类。按合同类型索赔可以分为:总承包合同索赔;分包合同索赔;合伙合同索赔;劳务合同索赔;和其他合同索赔等。
3.按索赔要求分类。按索赔要求可以分为:工期索赔;费用索赔等。
4.按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为:建设单位违约索赔;合同错误索赔;合同变更索赔;工程环境变化索赔;不可抗力因素索赔等。
5.按索赔的处理方式分类。按索赔的处理方式索赔可以分为:单元项索赔和总索赔等。
法律依据:
合同法》第283条规定:发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。
第284条规定:因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《最高人民法院关于集中清理拖欠工程款和农民工工资案件的紧急通知》
《关于加强建设工程用工及工资支付管理的暂行办法》第八条
《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过投诉/纠错联系删除

99%问题解决率 · 1对1深度沟通
工程索赔的分类有哪些 问题相似?推荐使用下方服务
专业律师在线解答
严选律师快速响应
马上提问
您好,若您的问题未解决,可直接提问,平台严选专业律师为您实时在线解答。
3分钟前 上海-虹口区用户使用了在线咨询服务
3分钟前 新疆-塔城用户使用了在线咨询服务
3分钟前 海南-文昌市用户使用了在线咨询服务
4分钟前 山东-潍坊用户使用了在线咨询服务
4分钟前 湖北-孝感用户使用了在线咨询服务
4分钟前 重庆-石柱县用户使用了在线咨询服务
5分钟前 黑龙江-大兴安岭用户使用了在线咨询服务
5,471位律师在线
在线问律师 平台保障
快速响应 已为超过 5000万人 提供法律解决方案 问题解决率 99%
5,471 位律师在线 立即咨询