工程认定挂靠后工程款怎么处理

一、工程认定挂靠后工程款怎么处理

工程挂靠合同被认定无效后，如果经竣工验收合格的，发包人要按合同约定支付工程款，如果竣工验收不合格，经修复后仍然不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

《中华人民共和国民法典》

第七百九十三条 【建设工程合同无效、验收不合格的处理】建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。

建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：

(一)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用;

(二)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。

发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

二、工程材料没有如期到达，工期延误，可以顺延工期吗

工期，对建筑工程的重要性不言而喻，但现实生活中影响建筑工程施工的因素非常多，时常会出现工期延误情况，后果不是顺延工期，就是赔偿损失。工程材料没有如期到达，工期延误，就是导致工期可以顺延的一种常见情况。

工程材料没有如期到达，一般可以顺延工期

通常情况下，建设单位(发包方)与施工单位签订建筑工程合同时，通常都会约定由建设单位负责提供工程材料，所以一旦出现工程材料没有如期到达，导致工期延误的，应当认定是建设单位的责任，就属于违约行为。

根据合同法规定，对于建设单位未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，导致施工单位无法施工，造成工期延误的，施工单位是可以要求顺延工期的。同时因工期延误，造成的窝工、停工等损失，施工单位可以要求建设单位赔偿。

需要注意的是，当出现这类情况时，施工单位应当及时办理工期顺延手续，即可避免日后可能出现不必要的纠纷，又可以据此进行索赔。

建筑工程合同无效之后，发包人与承包人最好协商处理工程款、赔偿等相关事宜，要是协商不成的，可以收集相关证据资料到法院起诉索偿。若涉及金额大、情况复杂的，建议找个建筑工程律师协助处理，争取最大的赔偿金额。以上是华律网小编对挂靠工程相关法律的解答。